简单加工承揽合同范本的内容有什么

更新时间:2024-05-08 20:07:41作者:未知

简单加工承揽合同范本的内容有什么

一、简单加工承揽合同范本的内容有什么

甲方:某某

乙方:某某

甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据《民法典》有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

第一条:甲方委托乙方生产加工制作某模具。

第二条:质量标准和要求、验收方法(标准)及地点:

1、质量标准和要求:模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。

(1)乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。

(2)合格模具定义:

①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图;

②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求;

③模具寿命必须符合本合同第六条之规定。

2、验收方法(标准):

①按甲方的图纸和技术要求执行。

②模具结构必须符合模具结构图纸。

3、验收地点:在甲方指定地点某地进行。每次验收必须有双方签署的验收报告,如验收不合格,必须在验收报告上注明下次验收期限。

第三条:原材料来源

原材料来源:模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料,以确保产品质量的稳定性,若乙方偷工减料或以次充好,甲方可单方面终止合同

第四条:交(收)货方法、地点及运杂费负担:

1、交货方法及验收:本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样,并经双方确认签板后视为模具验收合格。

2、交货地点:甲方指定场所某地。

3、交货时间:乙方模具生产自付款之日起5天前交付本合同模具。否则,乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失(每迟交1日,罚款200元)。如是甲方原因造成不能如期交货的,经甲方书面形式确认后,交付时间可以按延误时间顺延。

4、运杂费用承担:由乙方送货到甲方指定地点,运费由乙方承担。

第五条:本合同模具总金额为1万元,共2套模具。

货款结算时间及方法

付款方式:签订合同预付0.5%,试模合格交付使用2个月内付0.1%。

第六条:技术资料提供及保管:

1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。

2、涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术秘密协议》执行。

第七条:质量异议/违约责任:

1、对于乙方供应的产品如存在质量问题,甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方,并对乙方供应的产品进行妥善保管;乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议,则视为乙方供应之产品为合格品;如乙方未按上款要求保证进行售后服务,则视为接受甲方的处理意见。

3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。

第八条:其他:

1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始,所有权为甲方所有。

2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。

3、在本合同约定模具项目交货时,乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料,具体的资料给还按双方签定的《技术保密协议》I中第9条规定及本合同第四条第1款(3)规定执行。

4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的《模具委托加工制造合作意向书》中“工程变更条款”执行。

5、涉及到非公平竞争性约定按《模具委托加工制造合作意向书》第11条规定执行。

6、本合同委托项目,乙方不得转发包给第三者,否则,甲方将取消其供应商资格,如因此引发了甲方损失,甲方将依法追究乙方相关责任。

第九条:双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商并由某地市经济合同鉴定机关查实证明,可免予承担民事责任。

第十条:合同生效、附件

2、本合同自签订之日起,双方盖章签字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效。本合同权利不可转让。

4、本合同附件资料具有同等法律效力。

第十一条:本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《民法典》有关规定,由双方进行协商调解。协商未果的,均向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条:本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:某某

乙方:某某

某年某月某日

二、《民法典》的承揽合同有哪些规定?

根据《民法典》

第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

第七百七十一条 承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬,承揽方式,材料的提供,履行期限,验收标准和方法等条款。

第七百七十二条 承揽人应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但是当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也可以解除合同。

《民法典》的承揽合同定义和承揽主要类型的规定有承揽合同指的承揽人为定作人提供加工、定作、检测服务所签订的有关合同。同时承揽的主要类型有技术型以及劳动型,通过提供制作服务来获得报酬。

为您推荐

简单加工承揽合同范本的内容有什么

简单加工承揽合同范本的内容有甲方和乙方的相关身份信息,同时还需要写明乙方所进行的的加工具体事宜,比如加工物品,以及制作产品的质量标准,并且还需要写明交货的具体地点和位置。

2024-05-08 20:07

工程款优先受偿权司法解释 破产工程款优先受偿权司法解释

建设工程价款优先偿还的依据是因违反建设工程合同而产生的债务。根据合同约定,开发商应当履行付款义务。其中,承包商为建设项目支付的劳动报酬和材料费用,属于优先补偿范围,即实际发生的费用。

2024-05-08 20:07

对于医疗事故调解一般多久 医调委医疗事故调解需要多久

医疗纠纷调解一般需要30个工作日,经认定为医疗事故的,卫生行政部门可以应医疗事故纠纷双方当事人的请求,进行医疗事故赔偿调解。调解过程中,应当遵循双方自愿的原则,赔偿数额按照医疗事故处理规定计算。

2024-05-08 20:07

合同履行诉讼标的计算怎么计算?

合同履行的诉讼标的是没有计算标准的,诉讼的标的是在当事人在起诉书中说明,而且因为诉讼的标的不同,标的额也不同,因此具体的诉讼标的计算是根据实际情况来看的,如果是当事人在起诉的时候有证据证明诉讼标的的标

2024-05-08 20:07

医疗事故索赔诉求怎么写? 医疗事故索赔诉求怎么写

医疗事故索赔诉求应当写明:原告被告基本情况、医疗损害赔偿案由、事实与理由、请求事项等,对于医疗事故索赔的具体情况,是可以通过起诉到法院来由法院进行判决处理的,具体情况结合实际而定。

2024-05-08 20:07

医疗事故纠纷处理流程是怎样?

医疗事故纠纷处理流程是:检查事故原因、协商处理、投诉处理、申请医疗事故鉴定、起诉处理等,对于医疗事故纠纷的相关事项认定,也是需要根据有关证据来司法机关的调查情况来进行认定的。

2024-05-08 20:06